****建投新能源-best365官网体育投注(中国)官方网站
合同示范文本
本合同适用于发包人与承包人签订的小型施工合同
合同编号:
****建投****战海风电场项目
****施工合同
项目名称:****建投****战海风电场项目****施工
发包人:,****新天风能-best365官网体育投注(中国)官方网站
承包人:,****
合同签订地:****县
签订时间:****年月日
第*页共*页
建设工程施工合同
发包人(全称):****新天风能-best365官网体育投注(中国)官方网站
承包人(全称):****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商*致,订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称:****建投****战海风电场项目****施工
*.工程地点:****省****市****县
*.工程内容:****战海风电场****施工
*、工程承包范围与承包方式
*、承包范围:详见工程量清单
*、承包方式:承包人未经发包人批准,不得将本工程非主体或非关键性部分分包于第*人,
*经发现,发包人有权解除合同,不予退还履约保证金,并要求承包人赔偿损失。
*、合同工期
开工日期:****年*月**日
竣工日期:****年*月**日
合同工期总日历天数**天
*、双方权利义务
*、发包人主要责任:
*)发包人需要提供本工程施工所需资料*份,资料清单为:
工程验收资料包括但不限于:
*)发包人应按合同约定及时组织人员竣工验收。
*)发包人应按合同约定及时向承包人支付合同价款。
*、承包人主要责任:
*)承包人应安排合格的人员根据合同约定按期按质完工。并提供为施工和维护所必需的全
部的监督、劳务、材料、机具、等物品及负责其工作人员的食宿费用。
*)承包人应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但是,
应服从发包人的现场协调。
*)承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、
遗漏、误差和缺陷及时通知发包人。
*)承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建维护临时设施并负担费用。
第*页共*页
承包人提供的材料、设备必须符合质量要求。
*)其他为完成本工程所必须的义务:承包人应为其工作人员缴纳保险,并在保险生效后
**小时内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,依此对其工作人员或工作人员对第
*人的人身或财产损失承担全部责任。
*、其他:
*)保密责任:双方对本合同所涉文件、图纸等资料负有保密义务,仅适用于本合同目的,
保密期限自合同签订之日起至合同签订后*年止。承包人不能在未得到发包人批准的情况下
让第*者使用或向第*方转让。工程完工经发包人验收合格后,承包人应将所有根据合同提供
的图纸、规范及其他文件退还发包人。
*)承包人必须严格执行原电力工业部电建[****]***号文《电力建设文明施工规定及考核
办法》和发包人关于文明施工管理的文件、规定。由此而发生的*切费用由承包人自理。如承
包人不按发包人要求投入和布置,发包人有权代为投入和另请队*施工,所发生的费用均从承
包人工程款中无条件扣除。因承包人原因在施工过程中发生的*切大小安全事故均由承包人负
责处理,并承担全部法律责任及经济赔偿。关于施工安全详见《安全生产管理协议书》
*)防火责任:承包人遵守护林防火的相关规定与国家关于保护土地、林地与资源的相关法
律法规以及发包人的防火管理要求,严格按照相关规定进行施工操作。发包人有权对违反林区
野外用火或携带火种上山作业人员进行管理和处罚,处罚金额由承包人支付,每发现*次处罚
***元。造成火灾,承包人需赔偿由此给发包人造成的损失其中包括发包人所面临的第*方处
罚及责任。
*、质量标准
工程质量标准:合格,并且通过县级或县级以上国土资源行政主管部门对土地复垦施工竣
工验收,取得相关验收通过的批复文件。符合国家、行业等相关技术规范和质量标准。
*、缺陷责任
全部合同范围内的工程缺陷责任期为**个月,植物措施种草造林成活率要达到**%
以上,保存率达到**%以上。水保设施养护期为*年以上。自全部工程竣工验收合格并
由国土部门出具验收通过行政批复之日起算;在此期间发包人发现工程缺陷通知承包人,
承包人自收到通知起*日内对缺陷负责无偿进行修补、重建、维修,并经发包人重新验
收合格。如果承包人不能按要求完成上述工作,发包人有权委托第*方完成,工程费用
从质保金中支付,不足部分有权向承包人追偿。
*、竣工验收
*、发包人负责工程自验收,经发包人、监理人、****规划设计公司内部
验收合格后呈请蔚县自然资源与规划局组织验收,由自然资源与规划局邀请国土相关专
第*页共*页
家组成专家组召开现场评审会对工程质量进行验收,经验收需要整修和完善要求的,限
期修好,取得自然资源与规划局出具的验收合格批复。经验收不合格的,承包人对不合
格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。
经验收合格工程的实际竣工日期,以取得县自然资源与规划局验收评审批复日期为
准,以此作为付款依据。
*、工程竣工后,由承包人负责清场,在实际竣工日期确定后*日内负责拆除临时
设施、平整场地、撤离人员等工作,并承担费用,如未按要求完成,发包人可请第*人
完成,费用从合同款中扣除。
*、合同价款与支付
承包人提供相应等额增值税专用发票后,发包人按下列条件付款:
*、违约责任
*、承包人承诺严格按合同约定的工期完成设备维修。非因发包人原因影响工期,工期不顺
延,每逾期*天,扣除合同总价*‰的违约金,迟延超过**天的,承包人须指定代表接受发包
人约谈并做出整改承诺,承包人拒不接受约谈或进行整改的,发包人有权解除合同,承包人应
退回发包人已支付的合同价款,并按上述约定支付违约金,还应赔偿由此给发包人造成的损失。
*、承包人未能按约定的验收标准完成施工,经重新开展工作后仍未达到验收标准的,发包
人有权解除合同,承包人应退回发包人已支付的合同价款,并支付相当于合同总价款**%的违
约金。
*、发包人对承包人发出整改通知之日起**天,承包人仍不纠正违约行为的,发包人可向
承包人发出解除合同通知。合同解除后,发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其
他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要,有权使用承包人在现场的材料、设备和临时
设施。但发包人的这*行动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享
有的索赔权利。
*、发包人未按合同约定支付价款,每延迟*天,支付未履行价款部分*.*%的违约金,但
累计最高不超过合同总价款的*%。
*、承包人确保施工人员知悉发包人安全生产相关要求,首次违章作业,承包人须指定代表
接受发包人约谈并做出整改承诺,承包人拒不接受约谈或进行整改的,发包人有权单方解除合
同,并要求承包人返还全部合同款,由此造成发包人损失的承包人也应继续赔偿;承包人接收
发包人约谈并做出整改承诺后再次违章作业的,发包人有权按照安全生产相关要求对承包人进
行处罚,同时发包人有权立即解除合同,承包人需返还全部合同款,因承包人违反安全工作规
程及发包人安全生产相关要求造成的*切损失由承包人承担。
*、争议解决
第*页共*页
双方协商解决,如协商不成可提交石家庄仲裁委员会仲裁解决。
**、合同份数
本协议书*式*份,发包人持*份,承包人持*份。
***、补充协议
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
合同订立时间:****年月日合同订立地点:****市****县
本合同双方约定自合同双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。
发包人:(公章),承包人:(公章)
****新天风能-best365官网体育投注(中国)官方网站,****
住所:****省****市****县经济开住所:陕西省商洛市山阳县城关街办城
发区管委会***室,郊供销社院内住宅楼*区*号楼*楼南套
法定代表人:占伟,法定代表人:杨金杜
电话:****-********,电话:***-********
传真:****-********,传真:——
开户银行:中国建设银行****支行,开户银行:中信银行-best365官网体育投注(中国)官方网站
西安分行营业部
账号:********************,账号:*******************
邮编:******,邮编:******
第*页共*页
第*页共*页