第*部分专用合同条款
*，*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：本合同的相关补充协议书、财政审核预算书等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：无
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.*临时占地包括：
*.*语言文字
其他语言文字：无
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规
范、规程、规范性文件等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行国家有关的施工规范、规程、标准；当没有国家标准、规范
*
时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地地方标准、规范。所
有标准、规范由承包人自备。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规
范执行（如有关施工、验收标准、规范改变引起的费用增加，费用增加部分由承包人承担，发包人不予调
整）。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）招标文件（含澄清文件）；
（*）投标文件（含澄清文件）；
（*）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开标前提供
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸*式*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图设计。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：无
承包人提供的文件的期限为：无
承包人提供的文件的数量为：无
承包人提供的文件的形式为：无
发包人审批承包人文件的期限：无
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：无
*
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要
求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：无
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
*.**.*超大件和超重件的运输（如有）
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文
件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上
述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款
执行
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：结算时按实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算时按实调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
*
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：在监理人核准的施工总进度计划中要求提供用地时间的前*天
提供施工图纸用地红线范围内施工用地。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人自行解决，发包人协助。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：开工前提供
发包人是否提供支付担保
发包人提供支付担保的形式
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工资料、竣工验收报告及竣工图纸。
承包人需要提交的竣工资料套数：*份。
（*）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
（*）承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后**天内。
（*）承包人提交的竣工资料形式要求：按建设行政主管部门及发包人的要求。
*.*.*承包人应履行的其他义务：
（*）在施工过程中要保护好临近建筑物和构筑物，如发现地下管线、地下文物等，应立即停止该部
位施工并及时向监理人反映。对地下管线、地下文物及临近建筑物和构筑物等，谁损坏谁负责。
（*）完成施工中所需水、电源及通讯驳接工作并承担费用。
（*）协助发包人布置工程施工现场。
（*）承包人应与其雇用人员签订雇用合同按时发放工资，不许无故拖欠或克扣所雇用人员工资。否
*
则，发包人将有权采取必要措施进行处理。
（*）办理施工相关手续。负责按当地政府要求办理在施工各阶段应由施工单位办理的有关证件，并
承担办理证件的相关费用。
（*）承包人有义务配合发包人完成上级主管部门和其他政府部门、社会团体对本项目的检查，配合
做好宣传工作。
（*）根据工程需要，承包人应提供和维修有关白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全
保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的*切费
用。
（*）在承包人进场后，负责工程施工场地安全和文明施工管理，承担有关安全保卫义务，要求符合
当地有关安全生产、文明施工的相关规定。
（*）未移交发包人使用前，对已完工工程的保护、管养工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承
包人自费修复。
（**）承包人须按监理人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将
施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有
关规定。
（**）竣工前清理现场要求：工程完工验收后**天内，承包人应对施工场地进行清理。
（**）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规
定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
（**）对于承包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责，对于这类伤亡或损失，
发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。
（**）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主
动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
（**）应仔细踏勘现场，在编制施工组织设计方案充分考虑以下情况及相应产生的费用（除另有约定
外，发包人不另行支付相关费用），包括但不限于：
①施工运输应充分考虑与当地政府和居民做好沟通协调工作，做好交通规划及疏解工作，不得因本施
工严重影响当地正常交通组织，造成堵塞，并及时清理因本项目施工造成的污染。
②充分考虑土方施工、运输而产生的噪音、粉尘、重载运输车辆可能对当地居民的生活、房屋等造成
不良影响，在保证达到文明施工与环境保护要求的同时，充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，
并适当考虑优先使用附近村民土方机械和劳动力。
（**）承包人应在合同签订的同时，与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》。
*
（**）承包人应当按照国家及****省、****市的有关规定和本合同的有关约定加强参与本合同工程建
设人员（包括农民工）的管理。
①按时足额支付本合同工程建设人员（包括农民工）工资：
*.承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的
日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
*.承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资
支付情况，并保存备查。
*.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
*.承包人应按照****省人力资源和社会保障厅等*部门关于印发《****省建设工程领域工人工资支付
专用账户管理办法》的通知（粤人社规[****]**号）的规定执行。
*.承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款承
担违约责任。
*.承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉
或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成
社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市、区主管部门，建议取消其参加当地
建设工程的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煸动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部
门追究其法律责任。
*.由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令
先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣
回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿
*.承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理
可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煸动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并
敢于揭露、制止。
②成立处理劳资纠纷的协调机构：承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项
目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煸动民工集体上访、
集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
（**）工程试运行至移交管养部门期间所产生的电费、水费等费用，发包人可委托承包人代缴纳，按
缴纳的发票金额实际结算，最后以财政部门结算审核列入工程投资。
（**）工程完工后，由承包人编制竣工图。
（**）承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并配合发包人开展相关工作。
*
**.*米/秒）：**小时内降雨量累计达***毫米的暴雨（以气象部门公布的为准）。如遇不可抗力的自然灾
害，承包人应在接到预报时做好各种安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失
按相关责任由双方协商处理。
*.*提前竣工
*.*.*提前竣工的奖励：无
*材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人提供的材料、
设备，必须符合设计要求和规范标准，必须具备出厂合格证或材料化验单，并向监理单位报验合格后方准
使用：②工程所需各种材料按图纸要求由承包人自行采购和付款。经财政局审核的工程造价预算书中材料
品牌为市场询价的“参照品牌”，承包人可以根据图纸要求和有关说明，在施工中使用材料、设备的品牌、
质量、等级、档次应相当于或高于发包人提供的经财政局审核的工程预算审核报告书中材料、设备的品牌、
质量、等级、档次，并经发包人确认同意后方可进货。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无
无
施工现场需要配备的试验设备：
施工现场需要具备的其他试验条件：无
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：—设计变更
**
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：工程变更要严格按汕市常（****）*号文要求，由承包人报监理人、发包人审
批同意后执行，报送项目单位备查。工程变更导致综合单价调整的方法：按以下方法调整：（*）财政部门
出具的预算审核报告书中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价并按中标下浮率结算变更工
程价款；（*）财政部门出具的预算审核报告书中已有类似于变更工程的综合单价，可参照类似综合单价并
按中标下浮率下浮结算变更工程价款（*）财政部门出具的预算审核报告书中没有适用或类似变更工程的
单价或总价，由承包人依据财政审核预算报告书的计量、计价、计费原则及变更工程资料和中标下浮率提
出变更单价和总价，由承包人与发包人及监理工程师协商确定，且最终以财政部门审定的结算价为准。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.*暂估价
按实际发生计，并按承包人的中标下浮率下浮，结算造价最终以财政部门审定的工程结算造价为准。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本项目采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包造价、包检测、包环保、包文明施工、包竣工
验收及编制竣工图的采用暂定合同价方式，按财政局审核的工程预算价中的单价、费率、计价程序及编制
**
说明并结合中标工程费下浮率进行结算（其中绿色施工安全防护措施费不下浮）；工程量按实结算。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：支付比例**%，进场开始施工后*个工作日内，采购人向成交供应商支付至
合同价款的**%。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：
预付款担保的形式为：
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关
的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
**.*.*计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
**.*.*单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（*）承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具已完成
工程量报表和有关资料。
（*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报
送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽
样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理
人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（*）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中
的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按工程量进度。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：截至本次付款周期已完成工作对应的金额。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
**
**.*.*进度款审核和支付
*.工程施工进度款拨付具体如下：
*期：支付比例**%，进场开始施工后*个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同价款的**%
*期：工程量完成至***%后，支付至合同总价的**%；
*期：项目竣工验收合格后且通过采购人或其委托的第*方造价审核机构审定的项目结算价*个工作
日内，采购人向成交供应商支付至结算价款**%，余下合同总价的*%作为质量保证金，在工程保修期满
后*日内，不计利息退还。注：本项目的付款时间为采购人向****支付部门提出支付申请的时间（不
含政府财政部门审批及银行到账的时间）
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：_**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行
处理。
*、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的**天内通知承包人，
指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提
交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后**天内不予答复的，视为
同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后**天内提请发包人进行竣工验收。
*、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的**天内提请发
包人进行工程验收。
*、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的**天内，由监理人向
承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修
好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包
人出具工程接收证书。
*、发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合
格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补
救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第*点、第*点和第*点的约定进行。
*、发包人在收到承包人竣工验收申请报告**天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提
**
交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
*、本项目竣工时因承包人的原因工程质量达不到协议书约定的质量标准者，承包人承担违约责任，
并按合同总价的*%计算违约金。质量违约金在工程结算时由发包人直接在承包人应得的工程款中扣除。（不
包括质量保证金）
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误进行处罚违约金，每天按合同价款的*
分之*处罚违约金，最高处罚违约金不超过合同价款的*%。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按通用条款执行
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后*天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）及****省****
年计价办法的有关规定执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：结算审核定案完成**日内，支付至定案造价的**%。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第**条（争议解决）约定
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
**.*.*最终结清证书和支付
**
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（*）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算，按《建设工程质量管理条例》
规定及本项目质量保修书执行。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按建设工程质量管理条例执行。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内承包人须在*小时内响应发包人的保
修需求，*小时内到达发包人指定地点，并在规定时间内完成修复。如无法完成，发包人有权委托其他施
工单位进行修复，维修费用在质量保证金中扣除。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致
使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：未按期工，质量不合格。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）工期误期的每天按合同价款的*分之*处罚违约金，最高处罚违约金不超过合同价款的*%；（*）
违约造成费用由承包人负责，在处罚的基础上，提请主管部门通报；（*）由发包人委托监理单位和造价
咨询单位测算违约情形对发包人造成损失。
**.*.*因承包人违约解除合同
**
关于承包人违约解除合同的特别约定：工期延误超过**天。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：费用由承包人负责。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工
及为履行合同聘请的第*方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
争议评审方式解决争议以及评审规则：按通用条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地_有管辖权的人民法院提起诉讼。
**
专用合同条款附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：工程建设项目廉政责任书
**
附件*：
工程质量保修书
发包人：****市****区人民政府河浦街道办事处（全称）
承包人：春璟建设集团-best365官网体育投注(中国)官方网站（全称）
为保证河浦街道大埔山、巴浪坑片区****在合理使用期限内正常使用，
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商*致，
签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保
修责任。
*、质量保修范围（具体范围可按实际作调整）
质量保修范围：按《建设工程质量管理条例》执行。
*、质量保修期
*.*质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分
别计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定质量保修期如下：
本工程质量保修期为*年，其他项目保修期限按政府相关规定执行。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第*方保修，所需费用由承包人负责。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结
构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计
单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
**
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承
担。
*、其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项：
*.*本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效
期限至保修期满。
发包人：****市****区人民政府河浦街道办事处（公章）承包人：春瑞建设集团-best365官网体育投注(中国)官方网站（公章）
方法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）
经办人：经办人：
_年月日年月日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
