满足****文件规定。
*.*成交价格=供应商的最终报价(第*次报价)*.*若供应商的最终报价和经政策性扣减后的价格相同,按行业主管部门颁发的相应资质级别高低进行排序进行顺序排列;以上都相同的,按服务条款的优劣顺序排列或组织相同价格的供应商再次竞争报价。*.*报价进行政策性扣减,并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前*的供应商为成交候选人,其中排名第*的供应商为第*成交候选人。(对小型和微型企业产品的价格给予*%-**%的扣除,用扣除后的价格参与评审(详见:关于小微企业报价扣除比例说明))。*.*第*次报价结束后,将供应商签字确认后的开标记录表送入封闭评标区,由谈判小组按照最低价法推荐出成交候选人。*.成交候选人的确定*.谈判结束后,向审查合格的所有参加谈判的供应商统*发放*次报价表,参加谈判的供应商应在在同意谈判内容的前提下、在规定的地点和规定的时间内进行第*次报价,第*次报价不得高于第*次报价,第*次报价只报总价,根据第*次报价下浮比例,价格清单中各分项报价须同比例下浮,下浮后各分项报价总和应与第*次报价保持*致;已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商,视为放弃最后报价,以供应商响应文件中的报价为准。
*.*.*.*小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。*.*.*.*本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔****〕***号)执行,须提供企业《中小微企业声明函》并加盖公章,小微企业投标(供应)的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的,还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》,否则将不被认定为小微企业。*.*.*.*提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。按&**;关于印发《****促进中小企业发展暂行办法》的通知&**;(财库〔****〕***号)之规定,中小企业的标准为:*.*.*关于小微企业:*.*关于小微企业报价扣除比例说明
*.*.*.*响应供应商为联合体谈判的,联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**%以上的,与小型企业联合的可给予联合体*%的报价扣除,与微型企业联合的可给予联合体*%的报价扣除。*.*.*.*供应商为非联合体报价的,对小型企业给予*%的扣除,微型企业给予*%的扣除(注册资金***及以下的微型企业给予**%的扣除),以扣除后的报价参与评审。*.*.*具体报价扣除比例说明:*.*.*.*监狱企业参加****活动时,视同小型、微型企业,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。*.*.*.*监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。*.*.*依照&**;财政部、司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知&**;(财库〔****〕**号)之规定,监狱企业应当符合以下条件:
*.供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由供应商代表签字。*.初始谈判后,如谈判文件有实质性变动的,谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的供应商。所有供应商根据谈判文件补遗书在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺,供应商应在同意谈判内容的前提下进行第*次报价。*.供应商不得相互串通、哄抬或不合理刹价,不得排挤其他供应商的公平竞争,不得与采购人和谈判小组的有关成员串通谋取成交,不得以向采购人或者谈判小组的有关成员行贿的手段谋取成交,不得提供虚假资料骗取成交。若有上述情形之*者,*经查实,将取消其成交资格,并列入****不良行为记录名单,*年内禁止参加****活动。*.谈判的任何*方在未征得另*方同意的情况下,不得透露与谈判有关的*切技术资料、价格或其他信息。(*)谈判有关要求*.*第*成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,采购人可以在满足成交候选人变更的前提下,与排位在成交候选人之后的第*位候选人签订****合同或重新组织采购。
*.提供的资格证明文件无效的;*.提供的资格证明文件证明其资格不符合谈判文件要求的;*.供应商未按要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全的;(*)资格性检查不合格的情形供应商或其响应文件有下列情形之*,视为无效:*、无效条款
*.响应文件的密封和密封标记不符合谈判文件规定的;*.响应文件的份数、标记、签署、装订不符合谈判文件规定的;(*)符合性检查不合格的情形*.要求提供资格证明文件的原件查验时,未按要求提供原件的。*.提供虚假资格证明文件的;*.提供的资格证明文件中供应商名称或供应商法定代表人不*致的;
*.供应商承诺的项目完成期限不满足谈判文件规定的;*.*个供应商有多个方案的;*.报价不符合谈判文件规定或者报价不是唯*的;*.以联合体参与谈判时,未提供共同参与谈判协议的;*.响应文件载明的有效期不满足谈判文件要求的;*.由供应商法定代表人的委托代理人签署响应文件时,未提供有效的法定代表人授权委托书的;
**.未对谈判文件的其他实质性要求作出响应的;**.其它不符合法律、法规规定的情形;**.响应文件附有采购人不能接受的条件的;**.所投货物的技术质量不满足谈判文件要求,存在严重偏差的;**.响应文件中提供虚假或失实资料的;*.谈判文件规定有最高限价时,供应商的报价超过最高限价的;
(*)符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足*家的;采购过程中,出现下列情形之*的,应予废标:*、废标条款**.法定代表人为同*个人的*个及*个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,在同*标的采购中同时参与谈判的。**.超出营业范围的;**.*个合同包内有多种货物的,*个或*个以上的供应商所投产品完全*致的;同*合同包的货物,制造商参与谈判的,再委托代理商参与谈判的;
建设工程监理合同(GF-****-****)第*篇合同主要条款和格式合同(样本)(*)因重大变故,采购任务取消的。(*)供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;(*)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
委托人(全称):第*部分协议书国家工商行政管理总局制定住房和城乡建设部(****县人民医院关口传染病区改扩建施工监理服务项目)
*.工程规模:*.工程地点:*.工程名称:*、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致,订立本合同。监理人(全称):
*.专用条件;*.协议书;*、组成本合同的文件协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。*、词语限定*.项目总投资:*元。
*、总监理工程师本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录*相关服务的范围和内容*.附录,即:*.通用条件;
常驻监理员姓名:,身份证号:,注册号:;常驻监理员姓名:,身份证号:,注册号:;常驻监理员姓名:,身份证号:,注册号:;专业监理工程师姓名:,身份证号:,注册号:;专业监理工程师姓名:,身份证号:,注册号:;总监理工程师姓名:,身份证号:,注册号:;
(*)设计阶段服务酬金:/。(*)勘察阶段服务酬金:/。其中:*.相关服务酬金:包含在监理酬金中,不另行计取。*.监理酬金:本项目采用监理费总价包干,监理费为人民币大写(小写:元);监理费为完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算(含配合审计工作)、缺陷责任理期期间的监理工作的总费用。*、签约酬金
*.相关服务期限:后期监理服务期:包含本项目自交工验收合格及配合完善结算审计至缺陷责任期内所有服务。施工监理服务期:日历天(自监理下发开工令起,至工程施工竣工验收合格时间止);*.监理期限:(*)其他相关服务酬金:包含在监理酬金中,不另行计取。(*)保修阶段服务酬金:包含在监理酬金中,不另行计取。
*.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。*、双方承诺(*)其他相关服务期限:自/年/月/日始,至/年/月/日止(具体以委托人指令为准)。(*)保修阶段服务期限:自工程验收之日始(以《建设工程质量管理条例》及施工合同中约定保修服务期为准)。(*)设计阶段服务期限:自/年/月/日始,至/年/月/日止。(*)勘察阶段服务期限:自/年/月/日始,至/年/月/日止。
*.订立地点:。*.订立时间:年月日。*、合同订立*、本合同履行期内,监理人员必须严格落实安全、职业健康、环境保护等管理,施工期间监理人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由监理人自行负责,并承担所有费用。*、监理人向委托方承诺,监理人员未经得委托方人同意不得随意变更,否则按专用条款第**条相应违约处罚进行处理。*.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,不提供房屋、资料、设备,由监理人自行解决。
法定代表人法定代表人地址:地址:(盖章)(盖章)委托人:监理人:(此页无正文)*.本合同*式份,具有同等法律效力,双方各执份。
第*部分通用条件签订时间:年月日电话:***-********电话:账号:账号:开户银行:开户银行:或其授权的代理人:(签字)或其授权的代理人:(签字)
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方,及其合法的继承人。*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方,及其合法的继承人或受让人。*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:*.*定义*.定义与解释
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。*.*.**“*方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时,应以中文为准。*.*解释*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。(*)通用条件;(*)专用条件及附录*、附录*;(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(*)协议书;
(*)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(*)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第*次工地会议*天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;*.*.*除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:*.*.*监理范围在专用条件中约定。*.*监理的范围和工作内容*.监理人的义务
(*)检查施工承包人的试验室;(*)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(*)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(*)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(*)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(*)参加由委托人主持的第*次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;
(**)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(**)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(**)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(**)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(**)查验施工承包人的施工测量放线成果;(*)审核施工分包人资质条件;
(**)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(**)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(**)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(**)验收隐蔽工程、分部分项工程;(**)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(**)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;
(*)适用的法律、行政法规及部门规章;*.*.*监理依据包括:*.*监理与相关服务依据*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。(**)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。(**)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
*.*项目监理机构和人员*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。(*)本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。(*)工程设计及有关文件;(*)与工程有关的标准;
(*)有违法行为不能履行职责的;(*)严重过失行为的;*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员:*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前*天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。*.*.*本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*履行职责*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。(*)专用条件约定的其他情形。(*)严重违反职业道德的;(*)不能胜任岗位职责的;(*)涉嫌犯罪的;
*.*.*除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。*.*.*在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。*.*使用委托人的财产在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。*.*文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。*.*提交报告
*.*提供工作条件委托人应按照附录*约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。*.*提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。*.*告知*.委托人的义务
*.*委托人意见或要求委托人应授权*名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后*天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前*天通知监理人。*.*委托人代表*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。*.*.*委托人应按照附录*约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.违约责任委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。*.*支付委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。*.*答复在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。
委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。*.*委托人的违约责任*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。*.*监理人的违约责任
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。*.*除外责任*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。
*.*支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。*.*支付申请除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。*.*支付货币*.支付
除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。*.*生效*.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后*天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第*条约定办理。*.*有争议部分的付款支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
*.*.*因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。*.*.*合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。*.*.*合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。*.*.*除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。*.*.*任何*方提出变更请求时,双方经协商*致后可进行变更。*.*变更
解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。*.*.*在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商*致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。除双方协商*致可以解除本合同外,当*方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。*.*暂停与解除*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*.*本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,*方应立即通知另*方,可暂停或解除本合同。*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第*.*.*款约定的责任。*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在*天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第*.*款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过***天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过***天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第*.*款约定的责任。*.*.*在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
*.*协商*.争议解决(*)委托人与监理人结清并支付全部酬金。(*)监理人完成本合同约定的全部工作;以下条件全部满足时,本合同即告终止:*.*终止
*.其他双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。*.*仲裁或诉讼如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。*.*调解双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。*.*咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。*.*检测费用经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。*.*外出考察费用
双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第*方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。*.*保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。*.*守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近*期的正常工作酬金同期支付。*.*奖励
第*部分专用条件监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。监理人对其编制的文件拥有著作权。*.*著作权本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。*.*通知
(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(*)协议书;*.*.*约定本合同文件的解释顺序为:*.*.*本合同文件除使用中文外,还可用/。*.*解释*.定义与解释
*.*监理的范围和内容*.监理人义务双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。(*)通用条件;(*)专用条件及附录*、附录*;
*、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施;*、督促施工单位施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施;*、审查施工单位提交的开工报告;审查施工单位各项施工准备工作,经招标人批准后,负责向施工单位下达开工通知书;*、中标单位应按招标人批准的监理规划和监理细则开展监理工作;*.*.*监理工作内容还包括:*.*.*监理范围包括:本项目图纸、招标文件(含补遗)的施工准备期、施工期和施工责任缺陷期的项目投资、进度、质量实施有效控制,组织协调,进行工程安全管理、合同管理和信息管理等所有****内容,施工阶段及缺陷责任期全过程监理,包括“*控制、*管理、*协调”,即投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和现场组织协调。
**、检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况;审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料,并按规定进行检测,对有疑问的必须进行测试;监督施工单位严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工;*、设计变更经设计单位审核、招标人批准后,由中标人发出施工工程变更令;*、编制投资目标控制计划,审核施工单位的已完工程量及月进度报表(包括超出施工承包范围的工作内容及费用),中标人签署工程中期付款凭证,经招标人批准后支付;*、根据施工合同约定,审核施工单位提出的分包工程项目及确认分包的单位;*、协助招标人组织设计交底,图纸会审,审查设计变更;*、编制进度目标控制计划、审查施工单位编制的网络进度计划,经招标人批准后组织实施;
组织对工程初验,配合招标人组织工程竣工验收;参与工程竣工验收;签发工程竣工移交证书;**、督促施工单位按合同规定及要求整理施工技术档案资料;认真审核竣工图纸和其他技术文件资料;**、编制监理工作周报、月报、监理工作总结,报招标人;**、对工程承发包合同的履行实施管理,协助招标人处理合同纠纷和索赔事宜;**、与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证,主持工程质量事故的分析及处理;**、编制质量目标控制计划,对工程的重要部位督促施工单位实施预控措施;
**、督促、检查施工单位按档案管理部门及招标人的要求编制竣工归档文件;**、编制监理工作月报,建立各种质量、进度造价控制台帐;**、根据合同规定处理违约事件,协调争端,在诉讼过程中履行作证义务;**、审查施工单位的最终付款申请,经招标人批准后,向施工单位发出最终支付证书。**、工程完工交验合格后,经招标人批准,向施工单位签发交工验收证书;对工程使用中出现的缺陷及时调查其原因,确定相应责任和整改方案,并督促施工单位进行修整;工程保修期满后,签发工程缺陷责任终止证书;**、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结;
*.*.*相关服务依据包括:/。*.*.*监理依据包括:与工程建设活动有关的法律、法规、技术标准、本工程相关建设文件、工程建设合同及文件。*.*监理与相关服务依据**配合招标人进行工程审计工作。**、配合招标人进行工程竣工验收备案和工程移交工作;**、编制监理工作竣工文件和监理总结,并按规定要求提交归档资料;
*.*提交报告*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:根据实际情况,双方另行协商。*.*.*对监理人的授权范围:监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作等,具体以委托人的指令为准。*.*履行职责*.*.*更换监理人员的其他情形:以通用合同相应条款为准。*.*项目监理机构和人员
委托人代表为:另行通知。*.*委托人代表*.委托人义务监理人派遣的相应人员,委托人不提供所需的房屋、资料、设备,由监理人自行解决。*.*使用委托人的财产监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:根据实际情况,按照委托人要求执行。
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定:*.*监理人的违约责任*.违约责任委托人同意在**天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。*.*答复
*.*支付酬金币种为:人民币,比例为:/,汇率为:/。*.*支付货币*.支付*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定:/。*.*委托人的违约责任
本合同生效条件:按通用合同相应条款执行。*.*生效*.合同生效、变更、暂停、解除与终止②、本项目按照施工方完成产值情况支付监理费,监理单位应督促施工方定期向发包人报送已完产值统计资料,待监理人及发包人审核后,作为监理人付款的依据,具体付款方式为:施工方每完成本项目施工合同价的**%,支付项目监理费的**%,工程竣工验收合格且监理人提交经发包人审查合格监理档案后,委托人向监理人支付至项目监理费的**%,项目完成结算审计且配合委托人将工程档案移交县档案馆或业主存档后支付至项目监理费的**%,剩余*%作为质保金,缺陷责任期满后*次性无息支付。①、本工程监理人进场后,委托人不预付监理费用。正常工作酬金的支付:
*.争议解决*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定:/。如有相关情况,双方另行协商确定。*.*.*除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:*.*变更
(*)向****县人民法院提起诉讼。(*)提请****市仲裁委员会进行仲裁。合同争议的最终解决方式为下列第(*)种方式:*.*仲裁或诉讼本合同争议进行调解时,可提交/进行调解。*.*调解
*.*奖励委托人应在咨询工作完成后支付咨询费用。*.*咨询费用委托人应在检测工作完成后支付检测费用。*.*检测费用*.其他
*.*著作权第*方申明的保密事项和期限:/。监理人申明的保密事项和期限:/。委托人申明的保密事项和期限:/。*.*保密合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:/。
*.*.3、监理方必须无条件完善工程监理相关资料手续,配合甲方完善工程验收手续。*.*.2、在工程建设过程中,委托方要求监理人提交的有关资料,监理人应在*天内提交或作出答复,若委托方有特殊要求的,按双方协商意见提交。*.*.*、派驻项目总监理工程师和专业工程师必须持证上岗,未经委托人同意,监理方无权更换监理人员,在本项目任职的监理人员,不能兼任其他项目的工作。*.*监理方义务及违约责任*.补充条款:监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:/。
(*)、监理人员*.*.*、监理人违约支付实施细则(注:违约金在当次的监理费中扣除)*.*.*、因监理人原因,监理合同终止后,监理人不能以任何理由向委托人提出赔偿。*.*.*、因监理人工作失职监督不到位造成项目进度缓慢,未按照约定工期完成并延期,不另外支付附加监理工作报酬,且因此给委托人造成*切损失均由监理人承担。*.*.*、监理应对项目实施过程中增减的工作内容进行跟踪清理、统计和核实,并将结果及时通知委托方。*.*.4、监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、费用、进度和合同管理事宜进行监督和管理,若由于监理人的原因给工程造成损失、停工、延期、质量等问题,委托方有权要求更换监理人员包括总监,直至终止监理合同,清退监理人,并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
(*)工程质量*.监理人员应加强廉政教育,不得向承包人收取加班费或其他任何钱物,否则处以监理单位****元/人.次的违约金,并没收相关钱物,发现*次,更换相关人员,情节严重将移交司法机关处理。*.监理人员在上岗时应佩戴上岗证,上岗证上应注明姓名和岗位,如发现上岗时没有佩戴上岗证,处以**元/次的罚款。*.委托人对监理人实行考勤制,总监理工程师每月在现场时间不少于*天,专监监理工程师每月在现场时间不少于**天,监理员每月在现场时间不少于**天,如少于该要求工作天数,发现*次罚款***天/次,如发现无任何监理人员在场,按每次****元/次罚款,如发现按监理规范要求应该旁站监理的工序而现场无监理人员旁站的,按照每次****元/次罚款;在项目进行结构砼工程施工时,监理不在现场旁站,按照每次****元/次罚款;*次以上按****元/次罚款。*.监理人员应严格监理,对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到报验单后,必须在**个小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理,及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过**小时才检验,每延误*次,给予监理人*次警告,并处监理人****元违约金,累计*次警告,要求在*天之内撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的,处监理人****元/次的违约金。*.监理人必须按照合同要求配备人员,如监理人未经委托方批准,未经业主方同意擅自更换总监工程师、专业监理工程师或其他监理人员,委托方将对监理人进行处罚。擅自更换总监理工程师,处监理人*****元/人.次违约金;擅自更换专业监理工程师,处监理人****元/人违约金;擅自更换监理员,处监理人****元/人次违约金。如监理人员不称职,委托方提出要求更换,监理人必须限期更换相关人员。
*.监理工程师应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核,提出审核意见,同时对上期计划的完成情况进行统计分析,如未完成目标需研究切实可行的对策,以在下期计划中赶回工期,以上情况应形成书面审核意见,否则处监理人****元/次的违约金。(3)工程进度*.监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录,如抽检频率达不到要求,处监理人****元/次的违约金。如未做好抽检记录,处监理人****元/次的违约金。*.如委托方或质检站在检查承包人工作时发现质量问题,而监理工程师没有做出相应处理措施,视为监理人处理不力,*般性的问题处以监理人****元/次的违约金,重大安全质量问题处以监理人****元/次违约金。*.监理工程师应对承包人提交的施工方案认真进行审核,并提出审核意见,如方案中有较大缺陷或存在较大问题而监理工程师未指出来,处监理人****元/次的违约金。*.监理人采用旁站、平行抽检、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制,如应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查,填写原材料进场记录,杜绝不合格材料进场。如发现不合格材料已进场,必须对承包人发出书面限期整改工作指令,并严格监督执行,否则监理人将负连带责任,处以监理单位****元/次的违约金。
监理工程师必须严格按照监理程序、规范签署意见,对签署的资料应与实际情况*致,对不符合要求的资料不得签字。不准与施工单位串通,弄虚作假。如有违反处监理人****元/次的违约金,累计*次更换监理工程师。(*)资料审核、签署监理人在实施监理过程中,发现存在安全隐患的,应要求施工单位整改,隐患严重的要求施工单位暂停施工,并报告委托方;隐患整改完毕须经总监签字,并签发复工令后方可恢复施工。监理人必须对施工单位报送的安全专项施工方案及计算书(包括但不限于:基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程)等资料进行审查,并在规定的时间内提出审查意见,确保编制内容符合有关规定和工程建设强制性标准,复审合格后,由总监理工程师签字。对《建设工程安全生产管理条例》中规定应组织专家论证的深基坑、地下暗室、高大模板工程专项施工方案,监理工程师结合专家讨论的意见,审定其专项施工方案。监理单位必须建立本项目安全生产责任制度,在各级岗位中落实安全生产责任,并明确考核办法。(*)工程安全
项目编号:______________________________________项目名称:______________________________________(*)竞争性报价函*、经济部分第*章响应文件格式*.*本合同如有未尽事宜,双方另行协商。
*.我方按谈判文件要求提交的响应文件为:响应文件正本*份、副本*份。*.我方承诺按照谈判文件要求,提供采购项目的技术服务。*.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的,如有虚假或隐瞒,我方愿意承担*切法律责任。*.我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。(供应商名称)系中华人民共和国合法企业,注册地址:。我方就参加本次采购活动有关事项郑重声明如下:致:****自治县公共资源综合交易中心:
**.若我方为成交供应商,愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳交易服务费。*.我方同意按有关规定及谈判文件要求,缴纳足额保证金。*.我方理解,最低报价不是成交的唯*条件。*.如果我方成交,我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺,按《****法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。*.我方报价为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内,该报价固定不变。*.我方承诺:本次响应有效期为**天。
项目名称:项目编号:*.总价报价表(*)明细报价表年月日(供应商公章)
项目名称
竞标总价(元)
项目工期
建设地点
小写:***
大写:人民币
备注:
*、技术部分*.明细报价表*.开标*览表所有内容必须打印,手写视为无效报价。注:*.开标*览表在开标大会上当众宣读,务必准确无误填写清楚;年月日供应商名称(公章):授权代表签字:
年月日(供应商公章)(签字或盖章)供应商:法定代表人授权代表:谈判项目名称:技术响应偏离表
序号
采购需求
响应情况
差异说明
*.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述,该供应商将失去成为成交供应商的资格,仅保留其合格供应商的身份。*.可附相关技术支撑材料(格式自定)。*.该表可扩展,并逐页签字或盖章;*.该表必须按照****要求逐条如实填写,根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无差异”;*.本表即为对本项目“第*篇采购需求”中所列技术要求进行比较和响应;注:
(供应商公章)(签字或盖章)供应商:法定代表人授权代表:谈判项目名称:商务响应偏离表*、商务部分
序号
谈判项目需求
响应情况
差异说明
*.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述,该供应商将失去成为成交供应商的资格,仅保留其合格供应商的身份。*.该表可扩展,并逐页签字或盖章;*.该表必须按照****要求逐条如实填写,根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无差异”;*.本表即为对本项目“第*篇商务条款”中所列商务要求进行比较和响应;注:年月日
(供应商全称):特此证明。(法定代表人姓名)在(供应商名称)任(职务名称)职务,是(供应商名称的法定代表人。(*)法定代表人身份证明书(格式)供应商按照“第*篇中的资格性检查列表”准备相关资料。*、资格证明文件及声明
(*)供应商法定代表人授权委托书(格式)(公章)年月日
附:法定代表人第*代身份证复印件正反面
我单位对被授权人的签名负全部责任。(供应商法定代表人姓名)特授权(被授权人姓名及身份证号码)代表我单位全权办理对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。(供应商名称)是中华人民共和国合法企业,法定地址。致:****日期:项目名称:
供应商公章:联系电话:联系电话:职务:职务:被授权人签名:供应商法定代表人签名:在撤消授权的书面通知以前,本授权书*直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
附:授权代理人第*代身份证复印件正反面
致:(采购代理机构名称):采购编号:项目名称:书面声明(*)书面声明(格式)注:法人参与采购活动的不须提供此项。
(*)中小微企业声明函*、其他应提供的资料年月日供应商名称(盖章):特此声明。(供应商名称)郑重声明,我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加本项目采购活动前*年内无重大违法活动记录,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料;我公司还同时声明未列入在信用中国网站(***.***********.***.**)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”及“行政处罚”名单,也未列入中国****网(***.****.***.**)“****严重违法失信行为记录名单”中,并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,符合《****法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
*.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供他小微企业制造的货物。*.根据《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔****〕***号)的划分标准,本企业为行业(行业类别)的(请填写:中型、小型、微型)企业。本企业郑重声明,根据《****促进中小企业发展暂行办法》(财库〔****〕***号)的规定,本企业为(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本企业同时满足以下条件:致:(采购人名称)项目名称:项目编号:中小微企业声明函
(*)监狱企业证明文件年月日供应商名称(公章):本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。企业基本情况表
行业类别
营业收入(*元)
从业人员(人)
资产总额(*元)
日期:供应商名称(盖章):本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业****政策的通知》(财库〔****〕***号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。残疾人福利性单位声明函以省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。(*)残疾人福利性单位声明函
*、我方绝不与采购人、采购代理机构或他人串通参与采购活动,不排挤其他供应商的公平竞争,不得有损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益的行为。*、保证递交的本项目采购响应文件内容无任何虚假。若评审过程中发现我方递交的响应文件有虚假内容,同意将响应文件作无效处理,且保证金不予退还;若成交之后发现我方有弄虚作假等违法行为,同意取消成交供应商资格且参与采购活动的保证金及履约保证金不予退还。*、参与本次采购活动系我方的真实意思表示,我方无出借、转让资质证书及他人挂靠等行为,也并非以我方名义为他人参与采购活动弄虚作假骗取成交。*、我方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,自愿参加本项目的****活动。我方以****供应商身份参加项目采购活动,按照相关法律法规政策的规定和法理原则、法治精神的要求,特作出如下诚实守信承诺:(*)诚实守信承诺书(范本)
*、我方依法成为成交供应商后,保证在履行合同过程中遵守法律法规以及合同约定,不转包不违法分包,严格依法履行合同义务,主动接受履约管理部门的监督管理,如有违反,自愿接受相关单位及国家行政机关的行政处罚,并承担赔偿责任,终止合同不退还履约保证金。*、我方依法成为成交供应商后,保证严格按照采购文件及成交通知书的规定按时签订合同及提交履约保证金。如有违反,自愿接受相关单位及行政机关的处罚,并依法承担法律责任。*、我方严格遵守采购活动现场纪律,服从相关单位及部门的管理。*、我方绝不“围标串标”,不在采购活动中哄抬价格或恶意压价。*、我方绝不进行缺乏事实根据或法律依据的质疑和投诉。*、我方绝不向采购人、采购代理机构或谈判小组成员行贿,以谋取成交。
授权委托人(签字或盖章)法定代表人(签字或盖章)我方若有违反以上承诺内容的行为,自愿接受相关单位及行政机关依法取消参与采购活动资格、取消成交供应商资格、记入不良信用档案、参与采购活动的保证金及履约保证金不予退还等决定,给国家及他人造成损失的,依法承担赔偿责任。**、我方在本项目采购活动中或合同履约期间出现其他违约、违法等重大过失行为,除按采购文件、合同及法律规定接受行政处罚并承担法律责任外,相关单位及部门有权依法向相关行政部门申报我方不良信用记录。**、我方依法成为成交供应商后,在履约过程中保证依法及时支付民工工资。如有拖欠民工工资行为,同意由采购人在项目款中代付民工工资并承担相应法律责任。
封面格式(*)其他与项目有关的资料(如果有,请提供)。(*)详细的技术方案及实施方案。方案格式自拟,方案必须涵盖及满足本采购文件第*篇中的所有内容。(*)供应商基本情况介绍(格式自定);年月日供应商名称(盖章)
供应商名称:项目编号:项目名称:(正本/副本)响应文件****
*○**年月供应商联系方式:供应商地址: